Примерный договор на поставку продукции. Договор поставки: образец. Порядок поставки товара и получения его

Ниже размещена универсальная типовая форма договора поставки. Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей именно этого договора, а также воли сторон. Тем не менее есть условия (они называются ) которые должен содержать любой договор поставки и без которых договор считается незаключенным. К существенным условиям договора поставки относятся условие о наименовании товара (п. 3 ст. 455 ГК) и условие о количестве товара (п. 3 ст. 455, ст. 465 ГК) т.е.:

1. 5.2. Тара должна иметь маркировку, соответствующую _____________________________ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.п.) и обеспечивать сохранность каждого места.

   6. Имущественная ответственность

   6.1. _________________________________.

   6.2. Дополнительные санкции ___________________________________________________.

   7. Дополнительные условия

   7.1. Дополнительные условия по настоящему договору: _________________________________________________

   7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.

   8. Заключительные условия

   8.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

   8.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего договора.

   8.3. Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в п. 1.1, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

   8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

   8.5. Подписанный договор входит в силу с “___” _____________ 20 __ г. до “___” ______________ 20 __ г.

   9. Юридические адреса и подписи сторон

   расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

   Покупатель: _______________________________ (адрес места нахождения)

   расчетный счет № __________________________ в Банке _______________
   

   Каждое предприятие старается разработать уникальный договор поставки товара, подходящий под свою деятельность. Скачать бесплатный образец можно по прямой ссылке.

   
   
   

   Павильоны, коммерческие отделы многофункциональных центров, частные магазины и вообще все субъекты торговли так или иначе связаны между собой договорами поставки товара. Миллионы подобных договоров, связанных с поставкой разных товаров ежедневно заключаются между людьми, юридическими лицами, крупными государственными учреждениями, заводами. Отделы снабжения - с одной стороны и отделы сбыта - с обратной, находят встречные сообщения и договариваются о взаимовыгодном сотрудничестве. Этот процесс неизбежен и будет вечным, пока существует гражданское общество.

   Обязательные пункты договора поставки товара

   :
   • Первое - наименование, дата и место составления бумаги;
   • Регистрационные данные поставщика и покупателя, с обозначением адресов;
   • Далее перечисляем предметы поставки, весь ассортимент товара, подлежащий перемещению с одного склада на другой;
   • Обязательства, возникающие у Поставщика и Покупателя в связи с перемещением, поставки продукции. Ответственность, сроки, порядок оплаты, расчеты, упаковка, приемка, доставка - все это является существенными условиями договора поставки товара и подлежит обязательному письменному закреплению;
   • Прочие условия, спорные вопросы, ответственность, виза документа традиционно вносятся в конец;
   • Неотъемлемой частью договора поставки товара и его частью будут акты приема-передачи продукции, все дополнительные соглашения, спецификации и другое.
   Следует помнить о том, что предварительная договоренность между сотрудничающими сторонами полностью должна соответствовать бумажному носителю. В случае возникновения спорных ситуаций, субъекты, как правило хватаются за договор и смотрят, что там написано. Перед составлением любых контрактов можно и нужно обращаться за консультацией практикующих юристов в данной области. Экономия незначительных средств может вылиться в огромные убытки и судебные тяжбы в будущем.

   Каждое предприятие старается разработать уникальный образец поставки товара, подходящий под свою деятельность. На своем ресурсе мы предлагаем Вашему вниманию различные бланки документов в формате ворд, эксель и другие, которые возможно скачать по прямой ссылке и самостоятельно изготовить правовую бумагу. Предварительно получив консультацию и создав образец (бланк) поставки товара, вы максимально близко отразите сложившиеся правоотношения на бумаге и останетесь довольный собственным трудом. Приятного использования!

   Договор поставки №

   г. Красноярск

   «__»____________ г.

   ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

   1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.

   1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.

   2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

   2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.

   2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

   2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.

   2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.

   2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.

   2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

   2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.

   3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

   3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.

   3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.

   3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).

   3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.

   3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).

   3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.

   3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.

   3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.

   4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

   4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.

   4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.

   4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).

   4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

   5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

   5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.

   5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.

   5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.

   5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.

   6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

   6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.

   6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.

   6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.

   6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

   6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

   6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

   6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

   6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.

   6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.

   6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.

   6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

   7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

   7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

   7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.

   7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.

   7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

   7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.

   8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

   8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

   8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.

   8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.

   8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.

   8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.

   8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.

   8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.

   8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.

   8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

   8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

   8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

   8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

   9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

   ПОСТАВЩИК:

   ЗАО «Организация №1»
   Юридический адрес:
   
   Фактический адрес:
   660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
   ИНН 2460025720 КПП 240401001

   Директор_____________И.И. Иванов

   ПОКУПАТЕЛЬ:

   ООО «Организация №2»
   Юридический адрес:
   
   Фактический адрес:
   660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
   ИНН 2450025360 КПП 240401001

   Директор_____________П.П. Петров

   в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

   1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.

   1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.

   1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.

   1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.

   2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

   2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.

   2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

   2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.

   2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).

   2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.

   2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.

   2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.

   2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

   3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ

   3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.

   4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

   4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.

   4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.

   5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

   5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.

   5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).

   5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.

   5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.

   5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.

   5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.

   6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

   6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

   6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.

   6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.

   7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

   7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

   7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.

   7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.

   7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

   7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.

   7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.

   8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

   8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.

   8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:

   8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

   8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

   9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

   9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

   9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

   • по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
   • односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
   • в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
   При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, за исключением, когда Покупатель не перечислил предоплату на расчетный счет Поставщика согласно п.7.5 настоящего Договора. В этом случае Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Покупателю уведомление о расторжении настоящего Договора. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении настоящего Договора.

   9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

   10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ

   10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).

   11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

   11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.

   11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

   11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

   11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.

   11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.

   11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

2. ИНН/КПП:
3. Расчетный счет:
4. Банк:
5. Корреспондентский счет:
6. БИК:
7. Подпись:

Одним из часто встречающихся обязательств в деятельности, касающейся предпринимательства, является договор поставки. Грамотно составленный документ в полной мере отражает все условия торговых отношений и предотвращает образование каких-либо споров или претензий, поскольку охватывает даже все возможные обстоятельства, которые могут помешать любой из сторон их выполнить.

Суть такого документа состоит в следующем (рассмотрим два основных определения, характеризующие его):

Договоры такого характера в обязательном порядке составляются в письменном виде. Они могут существовать как в обычной форме и подписываться только сторонами, участвующими во взаимоотношениях, так и дополнительно быть удостоверенными нотариусом.

Существенные характеристики и особенности

Основными особенностями договора поставки являются следующие положения , на которые в первую очередь должны обращать внимание стороны, заключающие его:

1. Четкая формулировка предмета договора (согласно законодательству Российской Федерации, этот пункт относится к обязательным при составлении документа).
2. Условия, характеризующие продукцию . Данный пункт четко разграничивает ответственности сторон и возможные действия при несоответствии указанным требованиям количества либо качества.
3. Количество товара, которое подлежит поставке, обычно не указывается в договорах длительного действия (не одноразовых). Обычно документ содержит определенные условия заказа, может быть даже дни, когда поставщик непосредственно озвучивает необходимое количество либо периодичность отгрузок за определенный промежуток времени.
4. Качество товара . Непосредственно под понятием качества при подписании и соблюдении условий договора понимают соответствие его качественных характеристик требованиям законодательства, которые определяют его пригодность к дальнейшему использованию. Обычно показатели качества должны соответствовать либо требованиям соответствующего стандарта, либо техническим условиями его производства, либо образцами продукции, содержащими такую дополнительную информацию.
5. Условия, характеризующие тару (мешки, коробки, паллеты) и упаковку (комплектация партий), в которой осуществляется поставка . Если данный пункт не оговаривается, то отгрузка производится в заводской таре и упаковке.
6. Маркировка . В обязательном порядке все товары, которые производятся юридическими лицами, должны содержать соответствующую маркировку, кроме особых случаев, предусмотренных законодательством. Товары, производимые физическими лицами, обязательно имеют этикетку с указанием основных свойств (к примеру, продукты питания — информацию о составе, сроке годности, режимах хранения и т.д.);
7. При поставке товаров, имеющих срок годности, в договоре поставки зачастую оговаривают условия о «граничном сроке» – когда, к примеру, до истечения периода годности остается определенное количество времени (половина общего периода либо какая-то определенная доля). Хотя, по усмотрению заказчика, при острой необходимости такой продукции отгрузка даже «граничного товара» может быть осуществлена.
8. Сроки или периоды отгрузки (в течение какого срока после осуществления заказа либо подписания договора должен быть отгружен товар). Если поставщик не соблюдает указанные сроки, то покупатель может не принимать продукцию после истечения оговоренных временных рамок. Если документ содержит условия поставки конкретного объема не сразу всей необходимой партией, а разбитой на части, то тогда прилагается специальный график, описывающий условий отгрузки каждой отдельной части.
9. Стоимость (цена) . Зачастую данный пункт редко содержится в договорах долгосрочного сотрудничества (к примеру, оформленного на год с последующей автоматической пролонгацией) и может описываться в специальном приложении к документу – спецификации, которая подписывается всеми участниками процесса отдельно и в обязательном порядке подлежит изменению при смене каких-либо условий или качественных характеристик, указанных в ней.
10. Валюта денежных обязательств . При указании в договоре цены либо каких-либо штрафных санкций, выраженных конкретными цифрами, действующим законодательством РФ предусматривается использование только национальной валюты.
11. Возможные претензии по качеству, которые предъявляет покупатель уже после приемки . Данный факт может иметь место в случае, когда целостность упаковки не нарушена и товар находится в сроках годности, а также отгрузка осуществлена с соблюдением действующих норм. При возможности рассмотрения таких претензий отдельно оговариваются их максимальные сроки (время после его поставки), а также пункты и показатели качества, по которым могут быть предъявлены претензии.
12. Особые условия доставки к покупателю (требования по виду транспорта, условий расположения товара, компоновки партий, температурных условий). Если таковые особенности поставки не оговариваются, то право на выбор типа транспорта для доставки и условий его перевозки определяется поставщиком. Разумеется, условия доставки не должны противоречить условиям хранения и транспортировки, которые оговорены в спецификации и нормам и правилам контакта разных видов продукции.

Стороны договора

Сторонами договора поставки являются непосредственно поставщик, который одновременно может являться и его производителем, а также покупатель, который в свою очередь может быть поставщиком такого товара к следующему потребителю.



Также покупатель может либо реализовывать его, либо использовать для других целей (производства и т.д.). Стоит отметить, что если сторона, принимающая продукцию, может быть не зарегистрирована в качестве предпринимателя, то поставщиком товара могут быть:

• организации коммерческого характера;
• организации некоммерческого характера, но лишь в том случае, если поставки осуществляются в рамках действующего законодательства и такая деятельность разрешается ее учредителями;
• физические лица, которые являются предпринимателями.

Поставщиком, в свою очередь, может являться как лицо, занимающееся производством поставляемого товара, так и приобретающее его для дальнейшей реализации конечному либо промежуточному покупателю.

Кроме того, в качестве поставщика может выступать как непосредственный собственник, так и лицо, которое уполномочено владельцем осуществлять отгрузку и вступать с покупателями в договорные отношения (в данном случае обязательно наличие доверенности от собственника либо договора поручения).

Кроме непосредственного покупателя в отношениях, подразумевающих осуществление поставки, может принимать участие и так называемый получатель – в таком случае согласно составленному документу товар будет поставляться именно ему.

При наличии третьего лица (получателя), стоит отметить, что он по сути не является стороной договора, а зачастую лишь принимает участие в процессе приема. Договор поставки, который предполагает отгрузку непосредственно получателю, позволяет предъявлять требования к поставщику по вопросу соблюдения особенностей доставки и качества.

Виды соглашения

Рассматриваемый документ имеет общую форму и отличается лишь непосредственно по виду продукции (ее типу), которая может являться:

1. Непосредственно товаром, подлежащим дальнейшей реализации в розничной или оптовой точке.
2. Оборудованием для производства (машин, аппаратов, деталей, агрегатов). Стоит отметить, что в данном случае зачастую фирмы, занимающиеся отгрузкой такого рода, кроме самой доставки товара к получателю могут еще оказывать услуги по установке, монтажу и первоначальному запуску в работу аппаратов. В таком случае составляется либо отдельный документ на оказание услуг такого рода, либо дополняется основной с учетом всех необходимых моментов и специфических форс-мажорных ситуаций.
3. Материалом (комплектующих либо предназначенных для изготовления чего-либо).
4. Услугой.
5. Ресурсом и топливом (газ, бензин, нефтепродукты, вода, электричество). Обычно такие товары предусматривают большие денежные обороты и составляются с участием юристов, поскольку возникшие споры по любым пунктам влекут за собой большие потери либо наложение штрафных санкций в значительных размерах.

Кроме того, в зависимости от юридического местонахождения (регистрации) участников договора от может быть международным .

Типовая форма, образец и пример

Типовая форма договора в настоящее время имеется в широком доступе. Стоит отметить, что такие договоры имеют общие положения, типовые и подходящие практически ко всем видам существующих соглашений.

Подписывая их, обязательно (какой бы стороной вы не являлись – поставщиком либо покупателем) дополните такой документ моментами, которые требуют уточнения и конкретизации.

Иногда крупные компании, бюджетные организации либо государственные предприятия, согласно существующего устава (либо положений политики организации), для осуществления поставок или получения товара пользуются исключительно типовыми формами документа, изложенными в собственной редакции.

Разумеется, такой договор составляется грамотными специалистами, а некоторые его пункты, точнее их формулировка, могут не всегда устраивать вторую сторону – участника договора поставки.

В случае желания второй стороны внести изменения предусматривается оформление и подписание дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение к договору поставки товара содержит номер основного документа, первый пункт, в котором прописываются наименования участников отношений, а также все реквизиты сторон.

По каждому конкретному пункту, который подлежит изменению, прописывается его новая формулировка. Предварительно, стороной, желающей внести такие изменения, дополнительное соглашение подается на рассмотрение второму субъекту договора, а после всех согласований подписывается обеими сторонами.

Для правильного и грамотного составления договора необходимо тщательным образом продумать, какие основные моменты кроме типовых условий могут заинтересовать как предпринимателя либо физического лица. Разумеется, в зависимости от особенностей предмета поставки в документе могут присутствовать отдельные, уникальные пункты.

В целом, даже подробный и тщательно составленный договор состоит из таких пунктов:



Процедура расторжения

Расторжение может быть двух типов :

• по взаимному соглашению сторон;
• по инициативе одной из сторон.

В первом случае стороны обычно расходятся без предъявления претензий, и расторжение документа может быть связано с дальнейшим отсутствием необходимого товара или отсутствием необходимости в таковом у покупателя.

Во втором случае расторжение может инициировать одна из сторон при условии, что вторая сторона не выполнила какие-либо условия, оговоренные в его тексте:

• нарушение сроков оплаты за доставленный товар покупателем;
• отказ в приеме товара при условии его соответствия всем оговоренным требованиям;
• неоднократная отгрузка товара ненадлежащего качества либо с истекшими сроками годности;
• нарушение поставщиками оговоренных сроков отгрузки.

Сроки соглашения

Договор поставки может иметь единоразовый характер , когда осуществляется однократная отгрузка, либо быть заключенным на длительное время (месяц, год, несколько лет) с возможным продлением (даже автоматическим, без дополнительных соглашений, в случае, если условия устраивают обе стороны договорных отношений).



Если предполагается систематическое либо периодическое осуществление отгрузок, то в документе прописываются сроки:

• поставок с момента произведения заказа;
• доставки по определенному графику (дни недели, числа календарных месяцев и пр.);
• доставки в определенное время суток (к примеру, в утренние часы хлебобулочных изделий);
• оплаты за полученную продукцию;
• возможности опротестования качества предмета поставки.

В целом, договор поставки является важным документом, регламентирующим деловые и финансовые отношения между сторонами.

Особенности и юридические тонкости договора поставки — в данном видео.